Translate

Arabic English French German Italian Portuguese Russian Spanish

البحث فى الموقع

اشترك فى القائمة البريدية



استقبال الرسائل كHTML؟

عدد زوار الموقع

All 2987828

الأربعاء, 15 تشرين1/أكتوير 2014 00:00

عقد إداري – تعديله – للإدارة صاحبة المشروع إجراء التعديلات وتصحيح الرسوم بدون أن يحق

قرار رقم9/د3/ 1398هـ
القضية رقم460/ ق لعام 1396هـ
عقد إداري – تعديله – للإدارة صاحبة المشروع إجراء التعديلاتوتصحيح الرسوم بدون أن يحق للمقاول المطالبة بأي تعويض ما لم يثبت تحمله لمصاريفإضافية نتيجة لذلك - أساس ذلك - نص المادة (101 من نظام المناقصات والمزايدات).
من حق الإدارة صاحبة المشروع إجراء التعديلات وتصحيح الرسوم في أي وقت دون حقالمقاول في أي تعويض ما لم يثبت تحمله لمصاريف إضافية نتيجة لذلك عملاً بالمادة(101) من نظام المناقصات والمزايدات ولما كان التعديل الذي أجرته الإدارة المدعىعليها تصحيحاً لخطأ في الرسومات مما يدخل تحت مدلول المادة (101) من نظام المناقصاتومدلول قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ ويعطي للمؤسسة المدعية الحق مبدئياًفي التعويض عن هذا الخطأ بشرط ثبوت الضرر.
______________________________ __________
الوقائع
تتلخص وقائع القضية في أنه بتاريخ 29/8/1392هـ أبلغتالإدارة المدعى عليها بخطابها رقم ع ش م/ 415 المؤسسة المدعية بأنه تم ترسية عمليةإنشاء عشرين وحدة سكنية على المؤسسة المدعية. ووقع عقد العملية المذكورة بينالطرفين بتاريخ 7/9/1392هـ على أن تكون مدة التنفيذ ثلاثمائة يوم اعتباراً من تاريختوقيع العقد، وبقيمة إجمالية قدرها (2400000) اثنين مليون وأربعمائة ألفريال.
وبعد توقيع عقد العملية ومباشرة المؤسسة المدعية بالتنفيذ، قامت الإدارةالمدعى عليها بإجراء بعض التعديلات وأخطرت المؤسسة المدعية بتلك التعديلات بالخطابرقم (إنشاءات/104) تاريخ 24/9/1392هـ، وأرفقت بالخطاب المذكور على أنه (لن يحصل أيتغيير بقيمة المقاولة أو مدة تنفيذها نتيجة لهذه التعديلات ) وقد وقع صاحب ومديرالمؤسسة المدعية المهندس ………. على الخطاب المذكور بموافقته على ذلك.
وقد تقدمتالمؤسسة المدعية بمطالبات لتعويضها عن قيمة الأعمال الإضافية الناتجة عن التعديلاتالمذكورة وإعفائها من غرامة التأخير، إلا أن الإدارة المدعى عليها رفضت مطالباتالمؤسسة المدعية استناداً إلى موافقة المؤسسة على تنفيذ التعديلات دون تغيير قيمةالمقاولة أو مدتها، واستناداً إلى أن المؤسسة تأخرت في إنهاء المشروع.
وبتاريخ20/12/1396هـ رفعت المؤسسة المدعية استدعاء إلى معالي رئيس ديوان المظالم، قيد تحترقم 460/ ق بتاريخ 20/12/1396هـ أشارت فيه إلى أنها سبق أن تقدمت بشكوى بهذا الشأنللمقام السامي قبل ما يزيد على سنة ولم تحصل على نتيجة حتى تاريخه حيث كتب ديوانالمظالم بذلك للمقام السامي برقم 1236/2 تاريخ 24/12/1396هـ وأجاب ديوان مجلس رئاسةالوزراء بخطابه لديوان المظالم رقم 3/أ/16426 في 12/7/1397هـ بأن ينظر في تظلمالمؤسسة المدعية على ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 818 في 17/5/1396هـ، ومن ثم أُحيلاستدعاء المؤسسة المدعية إلى هذه الدائرة بشرح معالي رئيس ديوان المظالم المؤرخ20/7/1397هـ، حيث قامت بدراسة استدعاء المؤسسة المدعية وما قدمته من مذكرات فيمابعد، وما قدمته الإدارة المدعى عليها من مذكرات، ومن ثم أُحيلت القضية للمرافعةوتحددت لذلك جلسة يوم السبت 27/6/1398هـ وجرى إبلاغ الطرفين ولم يحضر أيمنهما.
ومن دراسة مذكرات الطرفين، تخلص الدراسة إلى أن المؤسسة المدعية حصرتمطالبتها في المطالبة بقيمة الأعمال الإضافية الناتجة عن التعديلات المبلغة لهابخطاب الإدارة المدعى عليها رقم (إنشاءات/104) بتاريخ 24/9/1392هـ. وأن الإدارةالمدعى عليها ترد على ذلك بأن المؤسسة المدعية وافقت مسبقاً على إجراء التعديلاتدون تغيير في القيمة بموجب توقيع المهندس/ … … … بالموافقة في ذيل خطاب الإدارةالمدعى عليها رقم (إنشاءات /104) بتاريخ 24/9/1392هـ. وقد ادعت المؤسسة المدعية- في مجال ردها على ذلك - أنها اضطرت لقبول ذلك تحت ضغط تهديدها بسحب العملية والحجزعلى معداتها واستحقاقاتها …. ولكنها عجزت عن تقديم أي دليل على صحة ادعائها الذيأنكرته الإدارة المدعى عليها، وذكرت أن موافقة المقاول تمت في اجتماع بين معاليمدير جامعة/ … … … (الإدارة المدعى عليها) وبين المهندس/ … … … (صاحب المؤسسة) وأنالمقاول المدعي لم يتقدم آنذاك بأي اعتراض أوشكوى.
______________________________ __________
الأسباب
لما كانتالمؤسسة المدعية حصرت ادعائها المرفوع لديوان المظالم في مطالبتها بالتعويض بقيمةالأعمال الإضافية الناتجة عن التعديلات التي أجرتها الإدارة المدعى عليها في بعضالرسومات الخاصة بالمشروع بعد توقيع العقد.
ولما كانت من حق الإدارة صاحبةالمشروع إجراء التعديلات وتصحيح الرسوم في أي وقت دون حق المقاول في أي تعويض ما لميثبت تحمله لمصاريف إضافية نتيجة ذلك عملاً بالمادة (101) من نظامالمناقصات.
ولما كان التعديل الذي أجرته الإدارة المدعى عليها في تصحيح لخطأ فيالرسومات مما يدخل تحت مدلول المادة (101) من نظام المناقصات ومدلول قرار مجلسالوزراء رقم 818 لعام 1396هـ ويعطي للمؤسسة المدعية الحق مبدئياً في التعويض عن هذاالخطأ بشرط ثبوت الضرر.
ولما كانت المؤسسة المدعية قد قبول صراحة تنفيذالتعديلات موضوع الدعوى دون زيادة في قيمة العملية، كما يثبت ذلك في توقيع المدعيالمهندس/ … … … بالقبول في ذيل خطاب التعديلات رقم (إنشاءات/104) بتاريخ24/9/1392هـ.
ولما كانت الإدارة المدعى عليها نفت ادعاء المقاول المذكور بوقوعالضغط من جانبها عليه لقبول تنفيذ التعديلات محل الدعوى دون زيادة قيمة العملية،ولم يقدم المدعي أي دليل على صحة ادعائه المذكور حيث يبقى قبوله المسبق قائماً، ممايحول بالتالي بينه وبين أي تعويض عن التعديلات محلالدعوى.
______________________________ __________
لذلك انتهى الديوان إلى:
رفض الدعوى، وعدم تعويض المؤسسة المدعية عن التعديلات موضوع الدعوى.
حفظالاستدعاء سالف الذكر

معلومات الاتصال

 

  http://www.m5zn.com/newuploads/2014/09/01/jpg//5710cc34980e941.jpg    

01222193222(002)  - 01004355555(002) : Egypt 

                   501114231 (00971)               

 33359996 (00202) :TEL      33359970(00202) :TEL

أتصل بنا

الفيس بوك